Subvencion instalacion refrigeracion comercial Plan PIMA 2018
España ha publicado el Real Decreto 1114/2018, por el que regula la concesión directa de subvencion instalacion refrigeracion comercial tanto para renovación integral como para implantación de nuevas instalaciones con gases refrigerantes de bajo PCA.
Esta subvención se encuadra dentro del Plan de Impulso al Medio Ambiente: PIMA FRIO, financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica, con motivo de cumplir con los compromisos asumidos por España para la reducción de gases de efecto invernadero impuesta por la Unión Europea hasta el año 2020.
Esta es una medida demandada y esperada por el sector de la refrigeración, para ayudar a las empresas de distribución comercial (hipermercados y supermercados) a mejorar sus instalaciones de frio comercial, y por tanto, su competitividad, y cumplir con el Reglamento de la UE nº 517/2014, de 16 de abril de 2014, sobre los gases fluorados de efecto invernadero, que establece la prohibición (a partir del 1 de enero de 2022) la instalación para uso comercial de:
- Centrales frigorificas multicompresor compactas, con una capacidad igual o superior a 40 kW que contengan o cuyo funcionamiento dependa de gases fluorados de efecto invernadero, con un PCA igual o superior a 150.
- Centrales frigoríficas con circuitos refrigerantes primarios de los sistemas en cascada, con PCA inferior a 1500.
Requisitos para la subvencion instalacion refrigeracion comercial objeto de subvención, tanto para renovación integral como para nuevas instalaciones:
- No contener gases fluorados de efecto invernadero con un PCA igual o superior a 150, salvo circuitos refrigerantes primarios de los sistemas en cascada, en cuyo caso, el PCA debe ser inferior a 1500.
- El 100% de la superficie de muebles refrigerados y el 70% de los metros lineales de muebles frigorificos con temperatura igual o inferior a 6ºC, deberán estar cerrados. No entran en el cómputo de metros lineales, los muebles frigorificos autónomos o de venta asistida de alimentos.
Plazos y gestión de las subvenciones para frio comercial:
- La gestión de estas ayudas se realizará desde las Comunidades Autónomas, que tienen un plazo de 1 mes, a partir de la publicación de este RD, para publicar sus respectivas convocatorias.
- La Dirección General de la Oficina Española del Cambio Climático y la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente recibirán todas las solicitudes en el plazo máximo de 3 meses y las atenderán y ordenarán por riguroso orden de solicitud hasta al agotamiento de los fondos (1,5 millones de euros).
- La resolución de las solicitudes corresponde a cada Comunidad Autónoma, que dictará resolución definitiva en el plazo máximo de 6 meses desde la fecha de presentación de la solicitud.
Presentación de solicitudes subvencion:
- Presentación telemática en la Comunidad Autónoma donde esté ubicado el establecimiento de distribución comercial de alimentos
- Se acompañará de la documentación que se especifique en la convocatoria de cada Comunidad Autónoma, y que como mínimo debe ser la que se indica en este RD.
Plazo de ejecución de la obra de instalacion de refrigeracion comercial:
- 6 meses desde la fecha de notificación de la resolución de concesión.
Cuantía de la ayuda Plan PIMA FRIO 2018:
- Seguirá el ratio: 650 € / kW de potencia frigorífica instalada.
- Importe máximo de 100.000 € / instalación y de 200.000 €/ persona física o jurídica beneficiaria.
Otras condiciones:
- Las obras de nueva instalación frigorífica tendrán que realizarse después de la convocatoria.
- Tras la ejecución de la obra deberá presentarse ante el órgano competente de cada Comunidad Autónoma, la documentación que ésta solicite en la convocatoria y que como mínimo será la que especifica este RD.
- Estas ayudas para implantar instalaciones de refrigeracion comercial con bajo PCA no son compatibles con otras subvenciones para la misma finalidad.
Para más información, consultar el Real Decreto 1114/2018.
En Cofrico, desde 1985 llevamos diseñando, instalando y manteniendo instalaciones de frio comercial. Somos pioneros en España en instalaciones de frio que utilizan refrigerantes naturales y de bajo PCA como el CO2. Tenemos más de una veintena de instalaciones de CO2 por toda España, en pleno funcionamiento.